Утверждаю:

Глава Кривцовского сельсовета

 Щигровского района Курской области

 

_________________ И.В. Болычева

«30» марта 2018 г.

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА

УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

 

Предварительный отбор участников закупки

в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

для включения в перечень поставщиков и последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок на поставку товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района

Курской области на 2018 год

 

1. 1.      Общие положения о предварительном отборе.

 

В целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера Администрация Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области (заказчик) проводит предварительный отбор участников закупки, квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - предварительный отбор).

 По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей (далее также - перечень поставщиков) в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок.

Заявки на участие в предварительном отборе подаются по форме, предусмотренной Приложением № 1 к документации, в срок и который указан в информационной карте предварительного отбора (см. ниже).

Заявки на участие в предварительном отборе, поданные по истечении срока их подачи, не принимаются и не рассматриваются заказчиком.

Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в срок, указанный в извещении о проведении предварительного отбора, регистрируется заказчиком. По требованию участника предварительного отбора, подавшего такую заявку, заказчик выдает расписку в ее получении с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная комиссия рассматривает поданные заявки на участие в запросе котировок в течение десяти дней с даты истечения срока подачи заявок на участие в предварительном отборе.

 3.Котировочной комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе составляется перечень поставщиков и принимается решение о включении или об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков.

Решение об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков принимается, если:

1) участник предварительного отбора не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении предварительного отбора;

2) документы для проведения предварительного отбора представлены не в полном объеме или предоставлена недостоверная информация;

3) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении предварительного отбора;

4) участник предварительного отбора исключен из перечня поставщиков, который составлен по результатам предварительного отбора, проводившегося в предыдущие годы.

3. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе оформляются протоколом, который ведется котировочной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами котировочной комиссии и в день истечения срока рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе размещается заказчиком в единой информационной системе. Заказчик не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, направляет уведомления о принятых решениях участникам предварительного отбора, подавшим заявки на участие в нем.

Заказчик составляет перечень поставщиков, в который включаются участники предварительного отбора, в отношении которых принято решение о включении их в перечень поставщиков. Перечень поставщиков составляется в соответствии с видами товаров, работ, услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание которых могут осуществить эти участники.

Перечни поставщиков будут составляться по видам товаров, работ, услуг, необходимым для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в представленных участником предварительного отбора документах, заказчик исключает из перечня поставщиков этого участника.

Запрос котировок в целях закупки товаров, работ, услуг для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера будет направляться участникам из перечня поставщиков, составленного по результатам предварительного отбора, с использованием любых средств связи, в том числе телефонограммами, факсом, электронной постой и другими способами, которые могут обеспечить своевременное заключение договора. С победителем запроса котировок на условиях, предусмотренных запросом о предоставлении котировок, заключается контракт на поставку товара (Приложения № 2 к документации) в количестве, объеме и по цене, которые предложены в заявке на участие в запросе котировок.

 

1. 2.   Перечень, товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, определённый в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 г. № 1765-р; Постановлением Администрации Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области от 01.03.2018 № 21 «О внесении изменений в постановление 93 от 23.10.2017 г. «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района». 

 

2.1.  Техническое задание:

 

№ п/п	Наименование	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности  (ОКДП 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Единица измерения	Количество
1. Продовольствие и пищевое сырье
1.	Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта	10.71.11.110	тонна	0,037
2.	Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта	10.71.11.110	тонна	0,037
3.	Мука пшеничная 2 сорта	10.61.21.000	тонна	0,019
4.	Крупа гречневая	10.61.32.113	тонна	0,0001
5.	Макаронные изделия	10.73.11.110	тонна	0,003
6.	Молокопродукты	10.51.11.110	тонна	0,03
7.	Мясопродукты	10.13.15.111	тонна	0,009
8.	Рыбопродукты	10.20.25.111	тонна	0,009
9.	Животные жиры	10.11.50.111	тонна	0,004
10.	Сахар	10.81.12.110	тонна	0,006
11.	Соль	08.93.10.113	тонна	0,003
12.	Чай	10.83.13.120	тонна	0,0002
13.	Картофель	01.13.51.120	тонна	0,04
14.	Овощи всего:		тонна	0,01
	в т.ч. капуста	01.13.12.120	тонна	0,005
	свекла	01.13.49.110	тонна	0,001
	морковь	01.13.41.110	тонна	0,002
	лук	01.13.43.110	тонна	0,002
2. Вещевое имущество
1.	Куртка утепленная (всего)	14.13.11.120	штука	35
	размер
	50		штука	5
	52		штука	5
	54		штука	10
	56		штука	15
2.	Костюм рабочий летний (всего)	14.12.11.120	комплект	35
	размер
	50		комплект	5
	52		комплект	5
	54		комплект	10
	56		комплект	15
4.	Шапка вязаная	14.19.42.142	штука	45
5.	Сапоги резиновые	15.20.11.113	пара	35
	размер
	40		пара	5
	41		пара	5
	42		пара	10
	43		пара	10
	44		пара	5
6.	Рукавицы брезентовые	14.12.30.150	пара	35
7.	Перчатки рабочие	14.12.30.150	пара	50
3. Товары первой необходимости
1.	Посуда одноразовая (миска, кружка, ложка)	22.29.23.110	комплект	250
2.	Постельные принадлежности	13.92.24.151	комплект	45
3.	Мыло хозяйственное	20.41.31.121	килограмм	2
4.	Порошок стиральный	20.41.32.121	килограмм	5
4. ГСМ
1.	Автомобильный бензин	19.20.21.125	тонна	0,3
2.	Дизельное топливо	19.20.21.315	тонна	0,2
3.	Масла и смазки	19.20.29.114	тонна	0,01
5. Медикаменты и медицинское имущество
1.	Аммиак 25% раствор (40 мл)	20.15.10.130	штука	3
2.	Анальгин 0,5 в таблетках	21.20.10.221	упаковка	10
3.	Бинты марлевые 14х7	21.20.24.131	штука	20
4.	Бинты марлевые 10х5	21.20.24.131	штука	20
5.	Вата стерильная расфасованная	13.99.19.111	штука	10
6.	Калия перманганат	21.20.10.158	флакон	10
7.	Марля отбеленная гигроскопическая, медицинская	13.20.44.120	метр погонный	30
8.	Нитроглицерин	21.20.10.141	упаковка	5
9.	Раствор йода 5%  спиртовой	20.13.21.120	флакон	2
10.	Бриллиантовая зелень	21.20.10.159	флакон	2
11.	Валидол  табл.	21.20.10.141	упаковка	10
12.	Левомицетин табл.	21.10.54.140	упаковка	20
13.	Жгут	32.50.13.190	штука	1
14.	Перекись водорода	21.20.10.191	флакон	20
15.	Сульфацил натрия	21.20.10.263	штука	20
16.	Лейкопластырь бактерицидный	21.20.24.110	штука	50
17.	Корвалол	21.20.10.140	флакон	5
18.	Мензурка медицинская	32.50.13.190	штука	2
6. Строительные материалы
1.	Доска необрезная	16.10.21.111	м3	1
2.	Пленка ПХВ	22.21.30.120	м2	40
3.	Стекло	23.11.11.120	м2	20
4.	Гвозди разные	25.93.14.111	тонна	0,03
5.	Шифер	23.65.12.111	лист	30
6.	Рубероид	23.99.12.110	рулон	5
7.	Цемент	23.51.12.112	тонна	1
8.	Металлопрокат	24.10.71.110	тонна	0,1
9.	Трубы разного диаметра	24.20.11.000	тонна	0,1
10.	Лампы керосиновые	27.40.23.000	штука	3
7. Топливо
1.	Керосин осветительный	19.20.24.120	литр	5
8. Средства индивидуальной защиты
1.	Костюмы защитные Л-1	14.12.30.160	штука	1
2.	Респиратор «Лепесток»	32.50.21.129	штука	35
9. Другие материальные ресурсы
1.	Топоры плотницкие	25.73.10.000	штука	2
2.	Пилы поперечные	25.73.20.110	штука	3
3.	Ломы обыкновенные	25.73.30.290	штука	1
4.	Лопаты штыковые	25.99.29.121	штука	10
5.	Лопаты совковые	25.99.29.121	штука	5
6.	Мотопомпа	28.13.14.190	штука	1
7.	Дизель-генератор	27.11.31.000	штука	1
8	Ранцевые огнетушители	28.29.22.110	штука	1
9	Бензопилы	28.24.12.190	штука	1

 

1. 3.      Информационная карта предварительного отбора.

 

1.	Наименование заказчика	Администрация Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области.
2.	Место нахождения, почтовый адрес	306505, Курская область, Щигровский район, д. Кривцовка.
3.	Адрес электронной почты	krivcovka-adm@mail.ru
4.	Ответственное должностное лицо заказчика, номер контактного телефона	Болычева Ирина Васильевна - глава Администрации Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области,                 тел. +7 (47145) 4-35-17
5.	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для включения в перечень поставщиков и последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок на поставку товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018 год.
6.	Описание объекта закупки	Закупка товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных «Перечнем товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р, Постановлением Администрации Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области от 01.03.2018 № 21 «О внесении изменений в постановление 93 от 23.10.2017 г. «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района» в соответствии с п. 2.1. главы 2. Техническое задание.
7.	Количество поставляемого товара, работ или оказания услуг	Конкретные характеристики товаров, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера будут указаны при направлении запроса о предоставлении котировок поставщикам (подрядчикам, исполнителям), включенных по итогам предварительного отбора в Перечень поставщиков.
8.	Срок поставки товара, завершения работы либо оказания услуг	Указывается в запросе о предоставлении котировок, направляемом поставщикам (подрядчикам, исполнителям) из перечня поставщиков, который составляется по итогам предварительного отбора.
9.	Место поставки товара, место выполнения работы или оказания услуги	Территория Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области.
10.	Идентификационный код закупки	Согласно ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в целях данного закона под гуманитарной помощью понимаются поставляемые Российской Федерацией на безвозмездной основе иностранным государствам, их федеративным или муниципальным образованиям, международным или иностранным учреждениям, некоммерческим организациям, иностранным физическим лицам товары, выполняемые для них работы, оказываемые медицинские и социально-бытовые услуги малообеспеченным, социально незащищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий группам населения, для ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. В целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера заказчик проводит предварительный отбор участников закупки, квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок. Таким образом, предварительный отбор не является закупкой, а также определением поставщика (подрядчика, исполнителя). Анализ постановления Правительства РФ от 05.06.2015г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» (далее - Постановление) показал, что данный документ не регулирует отношения по проведению предварительного отбора. Так, согласно п. 6 Постановления  план-график содержит перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений или путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), определяемым в соответствии со ст. 111 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Учитывая изложенное, информацию о предварительном отборе в план-график вносить не нужно, следовательно, ИКЗ формируется на основании года закупки, ИНН/КПП заказчика. 183462800183946280100100000000000000
11.	Начальная (максимальная) цена контракта	0,01 Российский рубль.
12.	Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта	Предварительный отбор проводится исключительно в целях формирования перечня поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 80 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
13.	Информация о необходимости без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в возможно короткий срок	Без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
14.	Источник финансирования	Местный бюджет муниципального образования «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области.
15.	Срок и время подачи заявок участников предварительного отбора	с 9 - 00 «31» марта 2018 г. до 10-00                    «20» апреля 2018 г. (время московское)
16.	Место подачи заявок участников предварительного отбора	306505, Курская область, Щигровский район, д. Кривцовка, Рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) до даты окончания срока подачи заявок. Контактное лицо: Болычева Ирина Васильевна.
17.	Порядок подачи заявок участников предварительного отбора	Заявка на участие в предварительном отборе подается любым участником в письменной форме по адресу заказчика в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в предварительном отборе, указанных в извещении о предварительном отборе. Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника закупки на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника закупки. 3. Оформление конвертов с заявками на участие в предварительном отборе: на конверте, в котором представляется заявка на участие в предварительном отборе, участником закупки указывается: а) номер закупки согласно извещения о проведении предварительного отбора;  б) наименование предварительного отбора, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в предварительном отборе на __________________________ (указывается предмет предварительного отбора);  в) слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «___» _____ 20__ г., «___» часов «____» минут, с указанием даты и времени проведения предварительного отбора, установленных п. 39 настоящей ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ.  г) наименование заказчика.  4. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).  5.Датой подачи заявки на участие в предварительном отборе является дата поступления такой заявки по адресу, указанному в извещении о проведении предварительного отбора. В случае отправления заявки на участие в предварительном отборе посредством почтовой связи участник предварительного отбора самостоятельно несет риск не поступления такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. 6. В заявке могут быть указаны только те товары, работы, услуги, которые предусмотрены Перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 № 1765-р, в соответствии п. 2.1. главы 2. Техническое задание. В случае если из определенных данным Перечнем видов товаров, участник закупки может осуществлять только поставку отдельных групп товаров в заявке необходимо уточнить, какие именно товары предлагается поставить. 7. Заявки, поданные посредством факсимильной связи, не принимаются. Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в срок, указанный в извещении о проведении предварительного отбора, регистрируется заказчиком. По требованию участника предварительного отбора, подавшего такую заявку, заказчик выдает расписку в ее получении с указанием даты и времени ее получения. 9. Заявки на участие в предварительном отборе, поданные по истечении срока их подачи, не принимаются и не рассматриваются заказчиком. 10. В случае, если заявка на участие в предварительном отборе подписывается представителем участника предварительного отбора, полномочия представителя подтверждаются доверенностью, выданной в соответствии с гражданским законодательством.
18.	Дата и время проведения предварительного отбора	в 10-30 «20» апреля 2018 г.
19.	Место проведения предварительного отбора	306505, Курская область, Щигровский район, д. Кривцовка (здание администрации сельского совета).
20.	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии	Не предусмотрено.
21.	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению	Не предусмотрено.
22.	Требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора.	Для участников предварительного отбора устанавливаются единые требования: 1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято; 4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) участник закупки не является офшорной компанией. Участник предварительного отбора, подавший заявку на участие в предварительном отборе, считается представившим заказчику информацию о своем соответствии требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
23.	Требование к участникам в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ	Установлено. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.
24.	Исчерпывающий перечень сведений и документов, которые должны быть представлены участниками предварительного отбора в составе заявки.	Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать: 1)       наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица); 2)     согласие участника предварительного отбора поставить товар, выполнить работы и оказать услуги, предусмотренные в форме заявки. При этом участник, в заявке на участие в предварительном отборе, указывает о согласии поставить те виды товаров, выполнить те работы или услуги, которые он имеет возможность поставить, выполнить или оказать. Для этого он (участник) ставит отметку «согласен» напротив соответствующих товаров, работ или услуг, содержащихся в форме заявки, и здесь же описывает функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Данное согласие одновременно означает согласие участника исполнить условия соответствующего контракта о поставке товара, выполнении работ или оказании услуг в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для нужд Администрации Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области; 3)     декларацию участника предварительного отбора, подтверждающую его соответствие требованиям, установленным настоящим извещением о проведении предварительного отбора, которая содержится в форме заявки;   4)        идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. 5)        копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, которые предлагаются участником в заявке на участие в предварительном отборе.
25.	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 28 Закона (участие учреждений и предприятий уголовно – исполнительной системы)	Не предоставляются.
26.	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 29 Закона (участие организаций инвалидов)	Не предоставляются.
27.	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 30 Закона (участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)	Не предоставляются.
28.	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Не установлено.
29.	Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт	Контракт заключается не ранее чем через семь дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.
30.	Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта	Если победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения контракта, в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный контракт, такой победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок признается уклонившимися от заключения контракта.

 

 

 

Приложения к документации:

1. Приложение № 1. Форма заявки на участие в предварительном отборе вместе с приложением.
2. Приложение № 2 - проект контракта на поставку Товаров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к документации о проведении

предварительного отбора

 

ФОРМА ЗАЯВКИ

 

На бланке организации

 

ЗАЯВКА

на участие в предварительном отборе

 

 Изучив извещение об участии в предварительном отборе о проведении предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для включения в перечень поставщиков и последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок на поставку товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018 год, а также применимые к данной процедуре законодательство и нормативные правовые акты

 

МЫ, ______________________________________________________

                                              (наименование участника предварительного отбора)

в лице, _________________________________________________________________________ 

(наименование должности участника предварительного отбора или его представителя)

 

сообщает о согласии участвовать в предварительном отборе на условиях, установленных в указанных выше документах и извещении, и направляет настоящую заявку.

 

1. Мы согласны поставить предусмотренные извещением товары, работы, услуги в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на условиях, которые мы представили в Приложении к настоящей заявке (Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, работ, услуг).

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями извещения, и согласны исполнить требования контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), приложенного к извещению.

 

1. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

 

1.  Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника предварительного отбора ______________________________________________________________________

(наименование участника предварительного отбора)

 

следующим требованиям:

1)     установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

 

  (указать требования законодательства, если таковые имеются, приложить копии документов, подтверждающих соответствие таким требованиям)

 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7)  отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) отсутствие информации об участнике предварительного отбора, его учредителях, членах коллегиального органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

 

1. В случае если по итогам запроса котировок, проводимого по итогам предварительного отбора, наши предложения будут признаны лучшими по условиям исполнения Контракта и нашей заявке будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательства подписать Контракт с Администрацией Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018 год в соответствии с требованиями извещения, перечня требуемых товаров и условиями наших предложений, представить все экземпляры контракта.

 

5. Наши наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, ИНН, банковские реквизиты, адрес электронной почты:

 

(указать)

 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора:

 

         (указать)

 

К настоящей заявке приложены документы согласно описи – на ___ стр.

 

(указать)

 

Подпись руководителя участника предварительного отбора или лица, уполномоченного участником предварительного отбора

 

 

  ___________________     ______________             ______________

       должность                              (Ф.И.О.)                         (подпись)     

 

М.П. (для юридических лиц)

Реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя

 

 

 

Приложение № 1 к заявке

 на участие в предварительном отборе

 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, работ, услуг

 

Участник _______________________________________________________________

сообщает о согласии поставлять предусмотренные Извещением товары (выполнять работы, услуги) в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на условиях, которые предусмотрены контрактом  на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018 год:

 

№ п/п	Наименование	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности  (ОКДП 2)	Согласие участника*
1. Продовольствие и пищевое сырье
1.	Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта	10.71.11.110
2.	Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта	10.71.11.110
3.	Мука пшеничная 2 сорта	10.61.21.000
4.	Крупа гречневая	10.61.32.113
5.	Макаронные изделия	10.73.11.110
6.	Молокопродукты	10.51.11.110
7.	Мясопродукты	10.13.15.111
8.	Рыбопродукты	10.20.25.111
9.	Животные жиры	10.11.50.111
10.	Сахар	10.81.12.110
11.	Соль	08.93.10.113
12.	Чай	10.83.13.120
13.	Картофель	01.13.51.120
14.	Овощи всего:
	в т.ч. капуста	01.13.12.120
	свекла	01.13.49.110
	морковь	01.13.41.110
	лук	01.13.43.110
2. Вещевое имущество
1.	Куртка утепленная:	14.13.11.120
	размер
	50
	52
	54
	56
2.	Костюм рабочий летний:	14.12.11.120
	размер
	50
	52
	54
	56
4.	Шапка вязаная	14.19.42.142
5.	Сапоги резиновые	15.20.11.113
	размер
	40
	41
	42
	43
	44
6.	Рукавицы брезентовые	14.12.30.150
7.	Перчатки рабочие	14.12.30.150
3. Товары первой необходимости
1.	Посуда одноразовая (миска, кружка, ложка)	22.29.23.110
2.	Постельные принадлежности	13.92.24.151
3.	Мыло хозяйственное	20.41.31.121
4.	Порошок стиральный	20.41.32.121
4. ГСМ
1.	Автомобильный бензин	19.20.21.125
2.	Дизельное топливо	19.20.21.315
3.	Масла и смазки	19.20.29.114
5. Медикаменты и медицинское имущество
1.	Аммиак 25% раствор (40 мл)	20.15.10.130
2.	Анальгин 0,5 в таблетках	21.20.10.221
3.	Бинты марлевые 14х7	21.20.24.131
4.	Бинты марлевые 10х5	21.20.24.131
5.	Вата стерильная расфасованная	13.99.19.111
6.	Калия перманганат	21.20.10.158
7.	Марля отбеленная гигроскопическая, медицинская	13.20.44.120
8.	Нитроглицерин	21.20.10.141
9.	Раствор йода 5%  спиртовой	20.13.21.120
10.	Бриллиантовая зелень	21.20.10.159
11.	Валидол  табл.	21.20.10.141
12.	Левомицетин табл.	21.10.54.140
13.	Жгут	32.50.13.190
14.	Перекись водорода	21.20.10.191
15.	Сульфацил натрия	21.20.10.263
16.	Лейкопластырь бактерицидный	21.20.24.110
17.	Корвалол	21.20.10.140
18.	Мензурка медицинская	32.50.13.190
6. Строительные материалы
1.	Доска необрезная	16.10.21.111
2.	Пленка ПХВ	22.21.30.120
3.	Стекло	23.11.11.120
4.	Гвозди разные	25.93.14.111
5.	Шифер	23.65.12.111
6.	Рубероид	23.99.12.110
7.	Цемент	23.51.12.112
8.	Металлопрокат	24.10.71.110
9.	Трубы разного диаметра	24.20.11.000
10.	Лампы керосиновые	27.40.23.000
7. Топливо
1.	Керосин осветительный	19.20.24.120
8. Средства индивидуальной защиты
1.	Костюмы защитные Л-1	14.12.30.160
2.	Респиратор «Лепесток»	32.50.21.129
9. Другие материальные ресурсы
1.	Топоры плотницкие	25.73.10.000
2.	Пилы поперечные	25.73.20.110
3.	Ломы обыкновенные	25.73.30.290
4.	Лопаты штыковые	25.99.29.121
5.	Лопаты совковые	25.99.29.121
6.	Мотопомпа	28.13.14.190
7.	Дизель-генератор	27.11.31.000
8	Ранцевые огнетушители	28.29.22.110
9	Бензопилы	28.24.12.190

* Участник предварительного отбора ставит отметку «согласен» напротив соответствующих товаров, работ или услуг, содержащихся в форме заявки.

Информация о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки, о количестве и месте доставки товара,  выполнение  работы  или  оказание услуги, являющихся предметом Контракта, начальная (максимальная) цена Контракта будет  указана   нами  в   заявке  на  участие  в  запросе  котировок.

Инструкция по заполнению заявки.

 Заявка на участие в предварительном отборе должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника закупки или участником закупки и печатью. Все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью и скреплены печатью участника закупки. 

При указании в приложении к заявке согласия о поставке товаров, выполнении работ,

оказании услуг участником предварительного отбора должны быть  указаны (выбраны) и описаны те виды товаров, работ, услуг,  которые такой участник предлагает  поставить (выполнить). Участник предварительного отбора вправе выбрать, указать (заявить согласие) и описать характеристики одного или нескольких видов товаров (работ, услуг), указанных в форме заявки.

 

 

 

Приложение № 2 к документации о предварительном отборе..

Проект Контракта

 на поставку Товаров

 

 

Муниципальный контракт № ____

на поставку товаров в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области

на 2018 год.

 

      д. Кривцовка                                                                                   «____» _________ 2018 г.

 

Администрация Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы сельсовета Болычевой Ирины Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании результатов проведения запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера №_________________ от «___» ___________ 20__г.)  заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить _________________________________ (далее – Товар), в количестве и по цене, которые предложены в заявке на участие в запросе котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

1.2.  Товар поставляется Поставщиком без предварительной оплаты и с отсрочкой платежа в срок до 31.12.2018 года.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом поставленного Товара, предусмотренного п. 1.1 настоящего Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.4. Наименование, количество, характеристики Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____ (____) руб. ____ коп. Цена за единицу Товара указана в Техническом задании.

2.2. Цена Контракта определена по результатам проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

2.3. В случае если Поставщиком по данному Контракту является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена Контракта), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, с учетом затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на доставку Товара, и прочие затраты.

2.5. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.2. настоящего Контракта.

2.6.  Оплата по Контракту осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 год. Заказчик производит оплату поставленного Товара согласно товарной накладной, счета и (или) счета-фактуры, на основании подписанного Заказчиком акта приема-передачи Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области.

2.8. Обязательство Заказчика по оплате Товара Поставщику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.9. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет несет Поставщик.

2.10. Оплата поставленного товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара на основании товарной накладной, акта приема-передачи товара, счета (счета-фактуры) в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты поступления денежных средств в бюджет МО «Кривцовский сельсовет». Аванс не предусмотрен.

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Техническим заданием и с настоящим Контрактом, а также своевременное устранение выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

3.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками поставки Товара.

3.1.5. В случае поставки Товара, не предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с  условиями настоящего  Контракта.

3.2.3. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара по настоящему Контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки Товара в рамках настоящего Контракта;

3.3.4. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

3.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

3.4.4. Обеспечивать соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.5. Обеспечить устранение недостатков выявленных при сдаче-приемке.

3.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

 

4. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Срок поставки Товара: в соответствии с условиями заявки Заказчика.

4.2. Место доставки Товара: в соответствии с условиями заявки Заказчика.

4.3. Условия поставки Товара: силами и средствами Поставщика.

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА   

5.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям  настоящего Контракта.

5.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые сопроводительные документы.

5.3. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте поставки в соответствии с  Техническим заданием. По окончании приемки подписывается товарная накладная.

5.3.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).

5.3.2. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производиться в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.

5.3.3. При обнаружении в ходе приемки недостачи и (или) некомплектности Товара, либо поставки Товара не в соответствующем условиям Контракта ассортименте, Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара и (или) комплектующих, поставить в ассортименте, соответствующем условиям Контракта,  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания такого акта.

5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания товарной накладной Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и при отсутствии замечаний направляет Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней подписанный акт приема-передачи Товара, составленный по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Контракту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.4.1. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи Товара с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

5.4.2. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара. Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

5.4.3. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта, считается не поставленным

5.5. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.

5.6. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

5.7. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.

5.8. Для проверки поставленного Поставщиком товара в части его соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, включая комплектующие изделия к нему, в соответствии с настоящим Контрактом, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации. Поставщик гарантирует поставить Товар в объеме, указанном  в Техническом задании.

6.2. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

6.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

6.4. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре,  или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара. Устранение  недостатков Товара производится в срок  не более 7 (семи) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

6.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

 

1. 7.      ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ

7.1.   Поставка Товара должна осуществляется в оригинальной упаковке, обеспечивающей его сохранность.

7.2.   Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

 

1. 8.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.      В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.      Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, в соответствии в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом.

8.4 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение  Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом.

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

что составляет _______ рублей, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно),

что составляет _____________  рублей, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,                                исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

8.6.      За каждый факт неисполнения и ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, устанавливается в виде фиксированном суммы.

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

что составляет _________________ , в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

что составляет _________________________, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

8.8.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы в виде фиксированной суммы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, в предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

что составляет ___________________________ рублей, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

8.9. Пеня начисляется Муниципальному заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.12.    Ответственность за качество оказываемых Услуг по настоящему Контракту несет Исполнитель.

8.13. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8.14. Освобождение от уплаты неустойки возможно, если будет доказано, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.15 Муниципальный заказчик освобождается от ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Контракту в случае задержки или отсутствия финансирования настоящего контракта со стороны бюджета _________.

8.16. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт считается заключенным с момента (даты) подписания его Сторонами и действует до «___» ____________ 20__ года,  а в части исполнения обязательств по оплате и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

9.2. Изменение существенных положений настоящего Контракта не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

 

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.3. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.4.  В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных услуг, оказанных Исполнителем.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней,  с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя (по его адресу, указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.9. Решение Заказчика  об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией требованиям к участникам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

10.12. Информация о Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить работу, выполнение которой являлись предметом расторгнутого Контракта. При этом в случае, если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгаемому Контракту, а цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

10.14. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.16. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.17. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.19. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть в процессе выполнения обязательств по настоящему Контракту. Споры между Сторонами должны решаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента (даты) получения.

Отправление претензии, уведомлений, запросов Сторон осуществляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку. При отсутствии уведомления о вручении/отметки о получении корреспонденции нарочным корреспонденция считается полученной другой Стороной на десятый рабочий день с даты ее отправки по адресам Сторон, указанным в настоящем Контракте.

11.2. В случае если разногласия не урегулированы путем переговоров, споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

12.2. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах на бумажном носителе, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается Исполнителю, а второй находится у Заказчика.

12.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

 

13. К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ И ЯВЛЯЮТСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ ЧАСТЯМИ

13.1. Приложение № 1. Техническое задание.

13.2. Приложение № 2. Форма акта оказанных услуг.

 

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в 3-дневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

 

Заказчик Администрация Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области Юридический и почтовый адрес: 306505, Курская область, Щигровский район, д. Кривцовка. ИНН 4628001839 КПП 462801001 л/с 03443026230 БИК 043807001 Отделение Курск г. Курск р/с 40204810000000000709 ОКАТО 38250824 Тел.: +7 (47145) 4-35-17 e-mail: krivcovka-adm@mail.ru   От заказчика: Глава Кривцовского сельсовета Щигровского района     _________________ / И.В. Болычева м.п.

Поставщик                 От поставщика:     _________________ / _____________ м.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____________________________

от «____» _______________ 20__ г.

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области

 

 

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. товара (руб.)	Сумма (руб.)
1
2
…

 

Заказчик Администрация Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области Юридический и почтовый адрес: 306505, Курская область, Щигровский район, д. Кривцовка. ИНН 4628001839 КПП 462801001 л/с 03443026230 БИК 043807001 Отделение Курск г. Курск р/с 40204810000000000709 ОКАТО 38250824 Тел.: +7 (47145) 4-35-17 e-mail: krivcovka-adm@mail.ru   От заказчика: Глава Кривцовского сельсовета Щигровского района     _________________ / И.В. Болычева м.п.

Поставщик                 От поставщика:     _________________ / _____________ м.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____________________________

от «____» _______________ 20__ г.

 

Форма акта приема-передачи товара

Акт приема-передачи товара

 

«____» ______________ 20__ г.

 

1. Настоящий акт составлен о том, что Поставщиком в лице _________________________________________, действующим на основании ____________________________, Заказчику Администрации Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области, в лице Главы Администрации Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области Болычевой Ирины Васильевны, действующего на основании Устава, поставлен Товар в соответствии с муниципальным контрактом от «___» _____________ 20__ г. № _____________________.

 

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1
2
…
ИТОГО:

 

2. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем безналичного расчета на расчетный счет Поставщика в соответствии с условиями муниципального контракта.

3. Стоимость поставленного Товара составляет ________________ (______________) рублей.

4. Сопроводительные документы:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Товар поставлен в полном объеме, по количеству, ассортименту, комплектности, качеству Заказчик к полученному Товару _____________________________________ (претензий не имеет или указать претензии, недостатки).

6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

 

Товар сдал:                                                               Товар принял:

 

От поставщика:     _________________ / _____________ м.п.

От заказчика: Глава Кривцовского сельсовета Щигровского района     _________________ / И.В. Болычева м.п.

 

Прикреплённый файл: Приложение к извещению [59.4 Kb]